ARRETE N° 135 -2025/CTG/DIRA du PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°24 (La Matourienne) Section comprise entre le PR6+990 (carrefour giratoire Kalifourchon)) et le PR7+320 (carrefour des Barbadines) COMMUNES DE MATOURY – HORS AGGLOMÉRATION
ARRETE N° 135 -2025/CTG/DIRA du
PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION
SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N°24 (La Matourienne)
Section comprise entre le PR6+990 (carrefour giratoire Kalifourchon))
et le PR7+320 (carrefour des Barbadines)
COMMUNES DE MATOURY – HORS AGGLOMÉRATION
Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane,
Vu le code général des Collectivités Territoriales articles L2211-1, L2212-1, L2213-1, L3221-4 ;
Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1 et suivants, R 411-5, R 411 8, R 411-18 et R 411-25 à R 411-28 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ; Livre 1 – Huitième partie (Signalisation Temporaire- approuvé par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié) dernier arrêté intégré le 31 juillet 2002 – JO du 21 Septembre 2002 ;
Vu le décret 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation
Vu le Marché confié à l entreprise SARL RIBAL TP, pour la réalisation des Travaux de reprise de l’accotement et de la chaussée , au carrefour des Barbadines de la route départementale n°24 (La Matourienne) sur le territoire de la Commune de Matoury ;
Considérant que pour permettre le déroulement des travaux et afin de préserver la sécurité des usagers de la route, il est nécessaire de réglementer temporairement la circulation sur cette section de la voie ;
Sur proposition du chef du Département projets routiers et infrastructures de Transports ;
- A R R E T E :
ARTICLE 1 : Toutes dispositions de l’arrêté n°131-2025/CTG/DIRA du 02 juillet 2025 sont abrogées.
ARTICLE 2 : La circulation générale des véhicules de toutes catégories sera réglementée sur la RD24 entre les PR 6+990 et PR 7+320 (carrefour Barbadines) du lundi 7 juillet 2025 au jeudi 31 août 2025.
ARTICLE 3 : Pendant les périodes d’activité du chantier de 6h30 à 17h00 pour les travaux de jour et en fonction des travaux, la circulation des véhicules s’effectuera alternativement par voie unique et sera réglée manuellement par signaux K10 ou par feux tricolores fixes sur une longueur de 100 m maximum.
1/2
Pour les travaux de nuit du 11 au 31 août 2025 de 20h à 6h, la circulation des véhicules s’effectuera alternativement par voie unique et sera réglée manuellement par signaux K10 ou par feux tricolores fixes sur une longueur de 100 m maximum.
ARTICLE 4 : La vitesse de tous les véhicules circulant sur la section de voie située entre le PR6+990+5 et le PR7+320 sera limitée à 50 km/h. Cette limitation de vitesse sera matérialisée par des panneaux B14 portant la mention “50”.
ARTICLE 5 : Les dépassements sur l’emprise du chantier sont interdits quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. Cette interdiction de dépasser sera matérialisée par un panneau B3.
ARTICLE 6 : Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l’emprise de la zone de travaux de part et d’autre, sur une longueur de 100 mètres, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
ARTICLE 7: La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 (Manuel du chef de chantier-routes bidirectionnelles édité par le CEREMA ).
La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction, de protection et de déviation du chantier sont à la charge des entreprises RIBAL TP du (PR6+990 au PR 7+320) sous le contrôle du Département Gestion Entretien et Exploitation des Routes Centre 1.
Les panneaux de signalisation seront de gamme normale, obligatoirement rétro- réfléchissants et les premiers de chaque série de classe II. Ils seront maintenus propres, en bon état permanent.
ARTICLE 8 : Les signaux en place seront déposés ou occultés, et la circulation rétablie, dès lors que les motifs ayant conduit à leur mise en place (présence de personnel, d’engins ou d’obstacles) auront disparu.
Article 9 : L’accès sera maintenu de part et d’autre du chantier, pour les propriétés riveraines, les membres du corps médical dans l’exercice de leur profession, les véhicules d’incendie et de secours, et pour les véhicules de La Poste.
Article 10 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 11 : Le présent arrêté sera affiché à chaque extrémité du chantier. Il sera également affiché à la Mairie Matoury et à la Mairie de Rémire-Montjoly.
ARTICLE 12 : Messieurs :
– Le Chef du Département Projets routiers et infrastructures de Transports
– Le Chef du Département Gestion Entretien et Exploitation des Routes Centre 1.
– Le Maire de la commune de Matoury
– Le Lieutenant-Colonel Commandant du SDIS ;
– Le Commandant du groupement de Gendarmerie de Guyane ;
– Monsieur le Préfet de Guyane
– La Presse et les Médias de Guyane
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Collectivité Territoriale de Guyane.
